аренда спецтехники

Договор аренды самосвалов

+7 905 550-61-24

Договор №:

г. Москва

25. 05. 2007 г.

ООО " ... " в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Ф.И.О., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО « ... », именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ф.И.О., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является оказание «Исполнителем» услуг путем предоставления автосамосвалов для оказания транспортных услуг на строительный объект, находящийся по адресу:_____. Расстояние от места загрузки, до места выгрузки не более 25км. На условиях согласованных сторонами в настоящем договоре.

2. Стоимость услуг

Стоимость оказываемых «Исполнителем» услуг по настоящему договору определяется ценой обозначенной в данном договоре и рассчитывается по фактически перевезённому грузу каждой единицей автотранспорта с учетом НДС.
Стоимость перевозки 1 Кбм грунта:___ рублей.
Цена договора определяется как произведение стоимости перевозки 1 Кбм грунта, на общее кол-во перевезённого грунта всеми автомобилями на данном объекте.
При возникновении необходимости оказания «Исполнителем» дополнительных услуг Стороны составляют Протокол договорной цены, который станет приложением к настоящему договору.

3. Порядок учета работы механизмов

Учет работы механизмов производится на основании соответствующих актов или путевых листов.
Акты учета механизмов и путевые листы ежедневно оформляются ответственным представителем «Заказчика» с указанием в актах наименования объекта, наименования машины, ФИО водителя , количества отработанного времени. Акты подписываются представителем «Заказчика» и скрепляются штампом. Данные путевых листов и актов учёта работы механизмов, являются основанием для выписки счета-фактуры за оказанные Услуги.
Акты учета механизмов составляются в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу и хранятся у «Заказчика» и «Исполнителя».

4. Платежи и расчеты

Расчёт «Заказчик» производит каждые пятнадцать дней в течении трёх дней с момента предъявления «Исполнителем» счета-фактуры и акта выполненных работ за выполненные работы, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт «Исполнителя».

5. Условия и сроки оказания услуг

Услуги, оказываемые по настоящему договору, производятся на основании заявки «Заказчика», направляемой «Исполнителю» не менее, чем за 12 часов до предполагаемого времени начала работ. В заявке указывается характер услуг, наименование и количество, а/м, ориентировочное время оказания услуг, а также другие, имеющие значение условия. Заявка может делаться устно по телефону.
Получив заявку, «Исполнитель» обязан в течение 12 часов представить на объект механизмы для оказания услуг. Эксплуатацию механизмов осуществляют работники «Исполнителя».
Производством работ руководит ответственный представитель «Заказчика».
Стороны обеспечивают соблюдение строительных норм и правил техники безопасности при организации эксплуатации механизмов на объекте.
«Заказчик» имеет право отказаться от дальнейшего использования механизмов, предупредив об этом "Исполнителя" не менее, чем за три дня.
График работы: Не менее шести рабочих дней в неделю, не менее 8 часов в сутки.
Договор действителен до 31. 12. 2007 г.

6. Обязательства «Исполнителя»

Для выполнения условий настоящего договора «Исполнитель» обязуется:
Оказать предусмотренные настоящим договором услуги в объеме, и в сроки, указанные в настоящем договоре. Обеспечить оказание услуг в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами.
Обеспечить исправность механизмов в течение времени оказания услуг на объекте, в случае возникновения неисправностей – их устранение или замену механизмов. При всех условиях неисправность механизмов не должна препятствовать нормальному производственному ритму на объекте.
Укомплектовать механизмы экипажами механизаторов, имеющих специальную квалификацию и навыки работы.
Обеспечить выполнение необходимых мер по охране природы, противопожарных мероприятий и мер по охране труда и технике безопасности и нести ответственность за их исполнение.

7. Обязанности «Заказчика»

Для выполнения условий настоящего договора «Заказчик» обязуется:
Обеспечить своевременное предоставление «Исполнителю» заявок на работу механизмов.
Обеспечить фронт работ не менее 26 рабочих дней в месяц.
Обеспечить наличие подъездных путей, пригодных для эксплуатации автомобилей.
Обеспечить надлежащее оформление актов учета работы механизмов и путевых листов.
Обеспечить оплату оказанных услуг и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
Обеспечить пожарно-сторожевую охрану объекта и нести ответственность за сохранность механизмов и другого имущества «Исполнителя».

8. Разрешение споров

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора Стороны будут руководствоваться действующим законодательством.
В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в арбитражном суде.

9. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

10. Форс-мажор

При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств. Уведомление направляется по адресу, указанному в договоре и заверяется передающим отделением связи.

11. Реквизиты сторон

Исполнитель: ООО " ... "
Адрес:
Р/ счет:
Кор/ счет:
Банк:
ИНН:
КПП:
БИК:
ОКПО:
ОКАТО:
ОГРН:

Заказчик: ООО « ... »
Адрес:
ИНН/КПП
Р/сч:
ОКПО:
Банк:
Кор/счет:
БИК:
ОКАТО:
ОГРН:

12. Подписи сторон

Заказчик:
Ген. директор ООО « ... »
ФИО

Подрядчик:
Ген. директор ООО « ... »
ФИО